- Войти
- Регистрация
Оставить заявку на расчет менеджером нашей типографии
Заявка на расчет полиграфических услуг
ДОГОВОР на услуги № от
в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется изготовить полиграфическую продукцию по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Наименование продукции, тираж, формат, материалы, стоимость и сроки изготовления указываются в счете, заказе, техническом задании или спецификации.
1.3. Макет продукции предоставляется Заказчиком либо разрабатывается Исполнителем по отдельному соглашению.
2. Порядок размещения заказа
2.1. Заказ может быть размещен:
2.2. Основанием для начала работ является согласованный заказ и выставленный счет.
2.3. Оплата счета означает согласие Заказчика со всеми параметрами заказа.
3. Стоимость работ и порядок оплаты
3.1. Стоимость работ определяется на основании параметров заказа.
3.2. Оплата осуществляется на условиях 100 % предоплаты.
3.3. Исполнитель приступает к выполнению заказа только после поступления полной оплаты на расчетный счет Исполнителя.
3.4. В случае задержки оплаты сроки выполнения заказа переносятся пропорционально сроку задержки.
4. Требования к макетам
4.1. Заказчик несет полную ответственность за содержание предоставленного макета.
4.2. Исполнитель не проверяет:
4.3. Исполнитель проверяет макет только на соответствие техническим требованиям печати.
4.4. После утверждения макета и запуска тиража в печать внесение изменений невозможно.
5. Сроки выполнения работ
5.1. Срок изготовления продукции определяется при оформлении заказа.
5.2. Срок изготовления начинает исчисляться с момента:
5.3. Сроки могут быть изменены при необходимости доработки макета или уточнения параметров заказа.
6. Цветопередача
6.1. Цвет готовой продукции может отличаться от изображения на экране монитора.
6.2. Незначительные отклонения цвета не считаются браком.
6.3. Претензии по цветопередаче принимаются только при наличии утвержденной цветопробы.
7. Производственные особенности
7.1. При изготовлении полиграфической продукции допускается технологическое отклонение тиража до ±10 %.
7.2. Такие отклонения не считаются браком.
8. Приемка продукции
8.1. Передача продукции осуществляется по накладной или акту приема-передачи.
8.2. Заказчик обязан проверить продукцию при получении.
8.3. Претензии по качеству принимаются в течение 3 рабочих дней после получения заказа.
8.4. При подтверждении производственного брака Исполнитель обязуется заменить бракованную продукцию или перепечатать тираж.
9. Отмена заказа
9.1. После запуска заказа в производство отмена заказа невозможна.
10. Авторские права
10.1. Заказчик гарантирует наличие прав на использование изображений, текстов и иных материалов.
10.2. Исполнитель не несет ответственности за нарушение авторских прав третьих лиц.
11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
11.2. К таким обстоятельствам относятся:
11.3. Сторона, для которой возникли такие обстоятельства, обязана уведомить другую сторону в разумный срок.
Такие события считаются форс-мажором, поскольку они не зависят от сторон и делают исполнение договора невозможным .
12. Разрешение споров
12.1. Все споры и разногласия решаются путем переговоров.
12.2. В случае невозможности урегулирования спора он подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Исполнителя.
13. Заключительные положения
13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
13.2. Все изменения и дополнения к договору оформляются в письменной форме.
13.3. Во всем остальном стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
14. Реквизиты
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Индивидуальный предприниматель
Насвет Нина Владимировна
214019, г. Смоленск,
Ул. 25 Сентября, д.20
ИНН 672705421404
ОГРНИП №311672720200010
р/с 40802810820000246244
Банк; ООО «Банк Точка»
г. Москва
К/с: 30101810745374525104
БИК 89516959574
Телефон: 8(4812)35-85-35
ИП Насвет Нина Владимировна , ИНН: 672705421404, Юр.адрес: г. Смоленск ул. 25 Сентября д.20
